|
本招标项目新建郑州至周口至阜阳铁路已由国家发展改革委员会以发改基础〔2015〕2465号批准建设，项目业主为郑万铁路客运专线河南有限责任公司，建设资金来自中国铁路总公司、河南省地方政府及银行贷款，项目出资比例为中国铁路总公司承担资本金的60%，河南省承担境内资本金的40%，招标人为郑万铁路客运专线河南有限责任公司。项目已具备招标条件，现对新建郑州至周口至阜阳铁路河南段征地拆迁费用第三方审价进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 新建郑州至周口至阜阳铁路起于郑州南站，途经许昌北、鄢陵南、扶沟南、西华、周口东、项城北、沈丘北进入安徽，接商合杭客专阜阳站，线路全长277公里，其中正线双线桥梁10座长度257.287公里，占线路总长93.03%。其中河南省境内线路长度约212公里，共设郑州南、许昌北、鄢陵、扶沟、西华、周口、项城、沈丘8个车站。项目建设总工期48个月（含联调联试）。 2.2主要技术标准 1．铁路等级：高速铁路； 2．正线数目：双线； 3．设计速度目标值：350km/h； 4．正线线间距：5.0m； 5．最大坡度：20‰； 6．最小曲线半径：一般7000m，困难5500m； 7．牵引种类：电力； 8．列车类型：动车组； 9．到发线有效长度：650m； 10．列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统； 11．调度指挥方式：综合调度集中。 2.3建安工程费用 以初步设计批复为准。 2.4计划工期 全线总工期4年，本标段工期合同签订后至本项目清理概算获中国铁路总公司批复、竣工结算办理完毕止。 2.5招标范围 新建郑州至周口至阜阳铁路河南段征地拆迁费用审价工作。 2.6招标工作内容 负责新建郑州至周口至阜阳铁路河南段工程范围内的征地拆迁（含安置用地、边（夹）角地、临时用地、土地复垦及有关税费缴纳等）补偿费用拨付的第三方审价咨询工作。参加用地勘界及附着物清点核量、费用清理和审价汇总工作，并签字、盖章确认。通过全过程参加征地拆迁工作，对征地拆迁基本情况、征地拆迁数量、补偿金额和资金支付使用的真实性、支付依据的充分性、支付程序的合规性进行全过程审价咨询，并出具审价咨询报告。做到依法合规、权属明晰、范围清楚、数量准确、资料齐全、手续完备，为本项目阶段性费用清理、确权入股、土地办证及竣工结算提供依据。 2.7标段划分 本次招标共划分一个标段，标段编号为：ZFZCSJ。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人具备的条件： 3.1.1资质要求：中华人民共和国境内依法注册的独立法人，注册资本达到200万元人民币以上,执业五年以上，具备健全的内部管理制度，且具备国家住建部颁发的工程造价咨询甲级资质。 3.1.2财务要求：在2012年～2014年中平均营业收入不应小于1000万元；近三年（2012年至2014年）财务状况良好，企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。 3.1.3业绩要求：递交投标文件之日起前三年内有3个及以上大中型建设项目审价业绩，其中有1个合同额50万元以上。 3.1.4信誉要求： （1）递交投标文件之日起前三年未发生与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，不曾在任何合同中违约或被逐。 （2）递交投标文件之日起前1年内投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目主审不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（投标人应按要求自行到单位住所地或业务发生地检察机关进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函原件）。 3.1.5人员要求：项目主审人员应有注册造价师执业资格、高级工程师，有从事征地拆迁审价方面的相关工作经历。项目组专职审价人员不得少于10人，其中：注册造价工程师不少于1人，注册会计师不少于1人，且具有3年及以上从业经验；提供注册证书、养老保险复印件。注册单位、养老保险与投标单位不一致的不能作为专职人员，其他人员可以是外聘人员，但需有外聘合同。 3.1.6其他要求：投标人不得与本工程项目设计、咨询、施工、审价及沿线地方政府等单位有行政隶属关系和利益关系。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 4. 招标文件的获取 4.1 本项目只采用网上报名方式： 网上报名：凡有意申请参加投标者，请于2016年3月9日至2016年3月18日下午17:00时（北京时间，下同）（法定公休日、法定节假日除外）前，登录“郑州建设信息网（http://www.zzjs.com.cn）”，查看“招标公告”专栏，凭企业身份认证锁进行网上投标报名。（尚未办理企业认证锁的，需携带企业法定代表人授权委托书、企业法人工商营业执照副本及扫描件电子版；办理地点：郑州市建设工程交易中心一楼大厅；咨询电话：0371-67188883）。 4.2请投标人于2016年3月14日至2016年3月18日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30-12：00时、下午14：30-17：00时（北京时间，下同），在郑州市建设工程交易中心一楼大厅持单位介绍信、购买人身份证购买招标文件。 4.3 招标文件每套售价1000元人民币，售后不退。 4.4 本次招标的招标文件不采用邮购方式发售。 5. 投标文件的递交 5.1 递交投标文件的时间为2016年4月6日9时00分至2016年4月6日9时30分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年4月6日9时30分，地点为郑州市建设工程交易中心（地址：郑州市淮河西路36号郑州市建设工程交易中心三楼）。 5.2 逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件，招标人不予受理。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、铁路建设工程网（www.rebcenter.com.cn）和郑州建设信息网（www.zzjs.com.cn）上发布。招标程序通过郑州市建设工程交易中心交易平台进行交易。 7. 联系方式 招标人：郑万铁路客运专线河南有限责任公司 地址：河南省郑州市黄河路118号 邮编：450003 联系人：徐桂芝 电话：0371-68366097 传真：0371-68367297 招标代理机构：国信招标集团股份有限公司 执行代理机构 ：国信招标集团股份有限公司河南分公司 地址：河南省郑州市政七街与红专路交叉口财源大厦A座12层西 邮编：450003 联系人：裴昕、崔泽恒 电话：0371－60110858 传真：0371－55679361 电子邮件：guoxinzhaobiao126@126.com 开户银行：招行郑州农业路支行 账号：602081284810001 2016年 3 月 9 日 |
| 标段划分 | |||||
| 序号 | 标段名称 | 里程/范围 | 标段概况 | 中标单位 | 中标金额(万元) |
| 1 | ZFZCSJ | ||||
| 相关附件 |
