招标公告

张吉怀铁路3标自购物资招标采购

（粉煤灰）

招标编号：ZJHZQ-3-2018-01

1. 招标条件

新建张家界经吉首至怀化铁路（以下简称本项目）已由国家发展和改革委员会《关于新建张家界经吉首至怀化铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2016〕2076号），中国铁路总公司、湖南省人民政府《关于新建张家界经吉首至怀化铁路初步设计的批复》(铁总鉴函〔2017〕500号)《中国铁路总公司 湖南省人民政府关于新建张家界至吉首至怀化铁路吉首隧道段站前工程初步设计的批复》（铁总鉴函［2016］779号），《中国铁路总公司工程管理中心关于新建张家界至吉首至怀化铁路先期开工段站前工程施工图审核报告审查意见的函》（工管施审函［2016］207号），《中国铁路总公司工程管理中心关于新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程施工图审核报告审查意见的函》（工管施审函［2017］125号）批准建设。项目业主为黔张常（怀邵衡）铁路有限责任公司，建设资金来自中国铁路总公司、湖南省人民政府资本金出资和银行贷款，资金已落实。现对粉煤灰进行公开招标。

2．项目概况与招标内容

2.1.项目概况

2.1.1中铁十二局集团有限公司承建的新建张家界经吉首至怀化铁路站前工程ZJHZQ-3标，起讫里程为DK20+582.36～DK56+440.00，自张家界市永定区宋家岗村至湘西州永顺县展笔村，线路长度35.857km。

本标段主要工作内容为：隧道18座28.02km，占正线长度78.24%；桥梁17座5558.89延米，占正线长度15.51%；路基17段2.317km, 占正线长度6.25%。本标段全部为CRTSⅠ型双块式无砟轨道道床，长71.616铺轨公里。控制性工程主要有新华山隧道、邓家坡隧道、边岩隧道、澧水特大桥、展笔村大桥。本标段计划工期：43个月，竣工日期：2021年5月5日。

2.2招标内容：物资名称、包件划分、计划交货期等详见附表1。

3．投标人资格要求

3.1粉煤灰

（1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照、税务登记证书、招标物资生产或供应经验的生产厂、经销商或代理商，经销商需提供与电厂的完整合同（或协议）复印件；代理商需提供由电厂或其合法的粉煤灰生产经销商出具的针对投标包件的唯一授权函原件（①唯一授权函由电厂出具的，代理商需提供电厂出具的针对投标包件的授权函原件；②唯一授权函由经销商出具的，代理商需同时提供合法经销商与电厂的完整的合同或协议复印件，若同一电厂有多个合法经销商，则代理商需取得所有经销商针对投标包件的唯一授权函原件，即同一电厂在同一个包件中只允许投标一次）；不接受电厂原厂以外二次加工生产的粉煤灰；

（2）许可和认证要求：代理商及经销商均具有ISO9000系列质量管理体系认证证书；

（3）生产能力要求：生产厂年生产能力不低于10万吨，能生产I、II级粉煤灰，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员，具有符合国家标准规定的、经检验检测合格的专业生产设备；

（4）财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况；投标人注册资本须不低于500万元人民币；投标人须提供2015、2016年（或2016、2017年）连续两年的审计报告及财务报表投，附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表（扫描件）；

（5）质量保证能力要求：须提供招标物资2015年-2017年省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告不少于两份；每种物资全指标技术参数性能满足国家和行业最新标准的各项规定；

（6）供货业绩要求：具有招标物资2015年-2017年国家重点工程或铁路大、中型建设项目的投标物资供货业绩不少于两份（附中标通知书或合同复印件（含新签合同和正在执行的合同），并提供对应使用单位出具的良好履约情况证明）；

（7）履约信用要求：信用良好，详见本章3.8项要求；

（8）其他要求：投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；具备跨地域的供应、集散能力。

3.2投标人具有良好的企业信誉，2016年4月-2018年4月无任何违法和违约行为；2016年1月-2018年4月未发生因物资质量问题引起的责任事故；须提供纳税信用等级或由当地税务部门提供的2016年-2017年的纳税信用证明；投标人及其法定代表人在2017年4月-2018年4月中不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，投标人应自行到单位住所地或业务发生地检察机关进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函；投标人不属于全国信用信息共享平台（网扯:www.gsxt.gov.cn）和“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人，并在投标文件中出具查询结果页面截屏并盖投标人公章。

3.3本次招标不接受联合体投标。

不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门处罚且在有效期内的供应商；

不接受近一年内在铁路建设工程网公布有违法行为记录及物资供应不良记录的供货商；

不接受自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的供应商；

不接受已清退出铁路市场的供应商；

不接受中国铁路总公司发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；

不接受被各招标人集团公司列入限制交易黑名单并处于限制期内的供应商，；

不接受在现行中国铁建选择合作方风险警示名录中评价为黑的供应商。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年5月21日至2018年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:30时至17:30时（北京时间，下同），购买地点为中铁十二局集团有限公司张吉怀铁路项目经理部（湖南省张家界市永定区二家河党校），采用现金方式购买招标文件。购买时，投标人须提供营业执照副本复印件、质量管理体系认证证书复印件、法定代表人授权书签章原件、法人及其授权代理人身份证复印件、投标报名表盖章原件、唯一授权函原件（经销商授权的，须提供经销商与电厂的有效协议复印件的复印件）

4.2本次招标文件一包一投。

4.3 2018年1月15日和2018年3月28日开标时已经购买过粉煤灰包件招标文件的投标人本次不需要重新购买，仍需提供营业执照副本复印件、质量管理体系认证证书复印件、法定代表人授权书签章原件、法人及其授权代理人身份证复印件、投标报名表盖章原件、唯一授权函原件（经销商授权的，须提供经销商与电厂的有效协议复印件的复印件）。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间为：2018年6月12日9时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年6月12日 10时00分，递交地点为中铁十二局集团有限公司张吉怀铁路项目经理部会议室（湖南省张家界市永定区二家河党校一楼）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7．联系方式

7.1：招标人：中铁十二局集团有限公司张吉怀铁路项目经理部

项目地址：湖南省张家界市永定区后坪镇二家河党校

联系人: 张书宇   电话：15187996889    电子邮箱：ZJH12J@126.com

二〇一八年五月二十一日

附表1

张吉怀铁路3标自购物资采购招标包件划分一览表

招标编号：ZJHZQ-3-2018-01

注：以上数据仅作为初步招标依据，具体物资规格、数量以实际使用情况为准