|
新建赣州至深圳铁路先行开工段工程质量第三方检测招标公告
JC-2017-01 1. 招标条件 本招标项目新建赣州至深圳铁路先行开工段已由国家发改委《关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2016〕2128号）批复，中国铁路总公司、江西省人民政府、广东省人民政府以《关于新建赣州至深圳铁路DK74+551.500~DK101+885.655、DK265+000~DK280+750段站前工程初步设计的批复》（铁总鉴函〔2016〕796号）批复初步设计，广铁集团建设工程招标办《关于新建赣州至深圳铁路先行开工段工程质量第三方检测招标计划的批复》(建招办函〔2017〕18 号)批准建设，建设单位为广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部，建设资金来自中国铁路总公司、广东省人民政府及银行贷款，招标人为广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部。项目的先行开工段工程质量第三方检测已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 1.工程概况：赣深客专为京九客专的最南段，纵贯江西、广东两省，途经江西省赣州市，广东省河源、惠州、东莞、深圳等地市，其南端衔接沿海铁路、广深港客专，中部与广梅汕铁路、广汕铁路相衔接，北端沟通昌赣客专、赣龙铁路、渝长厦铁路、赣韶铁路等，并向北可延伸至北京。广东境内DK264+984.91～DK280+758.27段位于河源市东源县、江东新区境内，线路自西坑特大桥深圳端向南引出后，分别以义和隧道（长6043m）、古屋场隧道（长945m）、横岭隧道（长7875）穿独鼓嶂、黄茅嶂、梧桐山，止于许屋隧道（长251m）出口，全段长度15.773km。 主要技术标准 （1）铁路等级：客运专线 （2）正线数目：双线 （3）速度目标值：350km/h （4）正线线间距：5.0m （5）最小曲线半径：一般7000m，困难5500m （6）最大坡度：20‰ （7）牵引种类：电力 （8）列车类型：动车组 （9）列车运行控制方式：自动控制 （10）行车指挥方式：调度集中 （11）到发线有效长度：650m 2.工程总投资 123200 万元。 3.工程施工总工期36个月。本检测工作与施工同步实施。 4.本次拟招标范围 新建赣州至深圳铁路先行开工段工程路基、桥梁、隧道等第三方检测。 5.标段划分 本次招标共分1个标段：GSJC-1标段，对应施工GSSG-1标段标（设计里程DK264+984.91-DK280+758.27） 主要检测内容及数量见下表： 序号 检测部位 第三方检测项目 检测方法 计量单位 检测数量 备注 一 路基地基加固处理 4 CFG桩 桩身完整性 低应变 根 67 5 桩身强度 桩身抗压强度检测 根 6 6 单桩承载力 静载试验 根 6 19 基床表层 填筑压实质量 地基系数K30 点 12 20 压实系数K 点 36 21 动态变形模量Evd 点 22 基床底层 填筑压实质量 地基系数K30 点 20 23 压实系数K 点 60 25 路基本体 填筑压实质量 地基系数K30 点 4 26 压实系数K 点 12 27 过渡段 填筑压实质量 地基系数K30 点 42 29 动态变形模量Evd 点 28 三 路基支挡工程 30 路基挡墙 墙体厚度、密实度 地质雷达法 m 303 32 路基桩板墙 桩身质量 声波透射法 根 96 33 m 1488 34 锚杆 锚杆抗拔力 抗拔试验 根 28 四 桥梁 38 钻孔灌注桩 桩身质量 低应变反射波法 根 76 五 隧道 40 初期支护 厚度、背后回填密实度、钢架分布 地质雷达法 Km 104.678 双线隧道按拱顶、左右拱腰、左右边墙（水沟盖板顶部以上1m）、仰拱左右线路中心布置7条测线。 41 衬砌、仰拱(底板)及填充 厚度、背后回填密实度、钢筋钢架分布 地质雷达法 Km 105.791 双线隧道按拱顶、左右拱腰、左右边墙（水沟盖板顶部以上1m）、仰拱左右线路中心布置7条测线。 42 混凝土质量 回弹法 测区 760 每 200m 检测一次，每次 10 个测区，每座隧道不少于 1 次 43 取芯法 根 76 检测频率 1 孔/200m,且每座隧道不少于 1 孔 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人具备的条件： 3.1.1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合招标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。 3.1.2.资质要求 （1）具有省、部级建设行业主管部门颁发的在有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》或甲级的《工程试验检测机构等级证书》； （2）具有省级（含）以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围涵盖所投标段对应的检测项目且在有效期内。 3.1.3业绩要求（以下要求需同时具备） （1）近5年内（2012年3月～2017年3月）承担过铁路或公路或地铁或大型市政工程等大型线性交通工程的桥涵桩基的桩身质量第三方检测工作； （2）近5年内（2012年3月～2017年3月）承担过铁路或公路或地铁或大型市政工程等大型线性交通工程的隧道主体结构强度检测、衬砌厚度及钢筋分布地质雷达检测第三方检测工作 （3）近5年内（2012年3月～2017年3月）承担过铁路或公路或地铁或大型市政工程等大型线性交通工程的路基填筑地基系数K30检测、锚杆抗拔力检测、挡墙厚度和密实度检测第三方检测工作； 3.1.4.财务要求 投标人近三年中平均营业年收入不应小于2000万元；注册资金要求在300万元及以上；近三年财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结破产状态。 3.1.5.人员、设备要求 具有足够的仪器、设备和检测人员，具备承担本次招标项目任务的能力。 3.1.6.其他 3.1.6.1投标人不得与所投标段监理、施工单位有行政隶属关系或控股关系或直接利益关系； 3.1.6.2不接受联合体投标。 3.1.6.3未出现过检测数据结果失真或对质量问题判断失误等情况被有关部门通报且处于停标处罚期内。 3.1.6.4投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。 3.1.6.5未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。 3.2 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人（站长）、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见附件。 4. 招标文件的获取 4.1 请投标人于2017年 3 月 23 日至2017 年 3 月 29 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至11：00时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）持单位介绍信、法定代表人或被授权代理人授权书及相应身份证原件及复印件（加盖公章）、汇款凭证复印件（加盖公章）、《广州建设工程投标报名申请表》（每个标段一式两份，在广州公共资源交易中心网站下载）购买招标文件。 4.2 招标文件每标段售价人民币￥500元人民币，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。 开户银行： 交通银行北京西单支行 开户名称： 中铁物总国际招标有限公司 账号： 7005007 4.3招标人不接受邮购招标文件。 5. 投标文件的递交 5.1 递交投标文件的时间为2017年 4 月 19 日9时00分至2017年 4 月 19 日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年 4 月 19 日10时00分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。 5.2 逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件，招标人不予受理。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国采购与招标网、广州公共资源交易中心网站、铁路建设工程网上发布。 7. 联系方式 招标人： 广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部 地址： 广东省深圳市罗湖区和平路渔景大厦 邮编： 518001 联系人： 庞先生 易先生 电话： 0755-61381758 传真： 0755-61381758 电子邮件： shenjzjcb@163.com 招标代理机构： 中国铁路物资股份有限公司 地址： 北京市海淀区复兴路21号海育大厦16层 邮编： 100036 联系人： 庞工、郭工、区工 电话： 15813384741、13022051115、020-87623263 传真： 020-61335253 电子邮件： Crmscgz01@163.com 开户银行： 交通银行北京西单支行 开户名称： 中铁物总国际招标有限公司 账号： 7005007 广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部 2017年3月 17 日 附件一 投标人业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目负责人（站长）为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。 项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 附件二 项目负责人（站长）业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目负责人（站长）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。 或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日 至 年 月 日在（项目名称）任项目负责人（站长）。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目负责人（站长）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附件三 项目总工（技术负责人）业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。 或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日 至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 |
| 标段划分 | |||||
| 序号 | 标段名称 | 里程/范围 | 标段概况 | 中标单位 | 中标金额(万元) |
| 1 | GSJC-1标段 | / | |||
