|
1.招标条件
本招标项目新建大同至张家口高速铁路工程，本项目已由国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于新建大同至张家口高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2015〕1721号）及中国铁路总公司《中国铁路总公司、河北省人民政府、山西省人民政府关于新建大同至张家口高速铁路初步设计的批复》（铁总鉴函〔2015〕913号）等批准建设。建设资金来自山西省和铁路总公司共同出资，招标人为大西铁路客运专线有限责任公司。本项目水土保持监测已具备招标条件，现进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1工程概况 新建大同至张家口高速铁路（简称大张高铁）位于山西省北部和河北省西北部，线路自北同蒲三、四线米庄线路所引出，新建大同南站后向东经大同机场，在阳高县境内新设阳高南站，向北引入既有天镇站，之后接轨在建呼张客专怀安站。 2.2 主要技术标准 1.工程规模 新建正线长141.33公里，其中山西省境内124.28公里，河北省境内17.05公里。桥隧比60 %，共设大同南、阳高南、天镇北、怀安等4处车站（山西省内3处）。 2.主要技术标准 铁路等级：高速铁路； 正线数目：双线； 设计运行速度：250km/h； 线间距：4.6m； 最小曲线半径：一般地段4000m，困难地段3500m； 最大坡度：一般20‰，局部困难地段25‰； 牵引种类：电力； 机车类型：CRH型动车组； 到发线有效长度：650m； 行车指挥方式：综合调度指挥； 列车运行控制方式：自动控制。 3.工程投资及工期 本项目初步设计批复概算总额141.46亿元，本项目总工期为4年。 2.3 招标范围及标段划分 2.3.1招标范围 新建大同至张家口高速铁路工程山西省境内124.28公里范围内的水土保持（包括施工场地、施工营地、施工便道、取弃土场及材料储存场、制梁厂等）在施工过程中水土保持方案落实情况，取弃土场的使用情况及安全要求落实情况，扰动土地及植被占压情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施情况，水土保持责任制度落实情况等进行监测；配合招标人做好水土保持验收工作。 2.3.2标段划分 本次招标范围划分为1个标段，标段编号为：DZSBJC标。 3.申请人资格要求 1.在中华人民共和国境内注册的独立法人机构。 2.具有水土保持监测甲级资质。 3.具有国家认可的认证机构颁发的质量管理体系（ISO9000）认证证书。 4.投标人注册资金（或开办资金）要求在300万元以上；近三年平均年营业收入不少于300万元；近三年财务状况良好,企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产被接管或冻结。 5.近五年（2011年至2015年）独立完成过承担过或正在承担设计旅客列车250公里/小时及以上速度的铁路工程项目水土保持监测业绩。 6.无任何违法和重大违约行为、具有良好的企业社会信誉，与施工标段的承包人和水土保持监理单位无直接隶属关系或利害关系。 7.近三年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近三年内未发生骗取中标或严重违约问题。 8.投标人及法定代表人、拟委派的监测负责人在2015年6月至2016年6月不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。 9.本次招标不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1请投标人于2016年5月25日至2016年5月29日，每日上午 9 时至 11 时，下午 14 时至 17 时（北京时间，下同），持单位介绍信、汇款单据、购买人身份证复印件、营业执照（或法人证书）副本复印件、法人身份证复印件、拟派项目经理身份证复印件到大西铁路客运专线有限责任公司（山西省太原市尖草坪区兴华街43号）购买纸质版招标文件。 4.2招标文件每套售价300元人民币，售后不退。费用请汇至大西铁路客运专线有限责任公司，（账户名：大西铁路客运专线有限责任公司；账号：14001825208050503100；开户行：中国建设银行股份有限公司太原南城支行。请投标人确保在购买招标文件之前将上述费用到达招标人指定账户。 4.3本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。 5.投标文件的递交 5.1递交投标文件的时间为2016年6月23日9时00分至9时30分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年6月23日9时30分，地点为在北京市建设工程发包承包交易中心评标区（地址：北京市房山区长阳镇稻田南里15号，长阳地铁站东北）。 5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、北京市建设工程交易信息网（www.bcactc.com）、铁路建设工程网站(http://www.rebcenter.com/)上发布。 7. 联系方式 招 标 人：大西铁路客运专线有限责任公司 地 址：山西省太原市尖草坪区兴华街43号 邮 编：030027 联 系 人：刘先生 田先生 电 话：0351-2640261/0351-2640218 传 真：0351-2640267 电子邮件：dxtlgsjcb@163.com 收款单位：大西铁路客运专线有限责任公司 开户银行：建设银行太原南城支行 帐 号：14001825208050503100 大西铁路客运专线有限责任公司 2016年 5月20日 |
| 标段划分 | |||||
| 序号 | 标段名称 | 里程/范围 | 标段概况 | 中标单位 | 中标金额(万元) |
| 1 | 新建大同至张家口高速铁路工程山西省境内范围内的水土保持监测 | ||||
冀公网安备13010502002435号
